19:14:37 Прокуратура разъясняет: отсутствие финансирования не является уважительным основанием для неоплаты выполненных подрядчиком работ | |
Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.11.2019 по делу № А33-4762/2019 признаны нестоятельными доводы одного из государственных заказчиков, касающиеся невозможности оплаты выполненных работ по государственному контракту ввиду их несвоевременной сдачи и отсутствия финансирования расходов по контракту в бюджетной смете на 2019 год. При этом суд, основываясь на положениях статей 1, 8, 12, 307, 309, 310, 329, 330, 331, 332, 333, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации; статей 34, 94 Закона о контрактной системе, указал, что отсутствие финансирования не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании задолженности. Просрочка выполнения работ подрядчиком не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы. В этой связи прокуратура района разъясняет, что по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе в случае нарушения сроков оплаты контрактов, действует телефон горячей линии: 44-01-87. Кроме того, ежедневно в рабочие дни в прокуратуре района по адресу: г. Ульяновск. ул. Красноармейская, д. 2а, осуществляется личный прием граждан, в ходе которого также возможно подать обращение о нарушении прав и законных интересов по заключенным государственным и муниципальным контрактам. | |
|
| |